ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 декабря 2004 г. N 389-р
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Во исполнение Указа Президента РФ от 08.04.1997 N 305 "О
первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению
бюджетных расходов при организации закупки продукции для
государственных нужд", постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 26.10.2004 N 1744 "О совершенствовании системы
государственного заказа Санкт-Петербурга", распоряжения Комитета
по здравоохранению от 17.11.2004 N 342-р "О передаче части функций
государственного заказчика подведомственным учреждениям
здравоохранения", в целях обеспечения эффективного расходования
средств бюджета Санкт-Петербурга при организации закупок продукции
для государственных учреждений здравоохранения, подведомственных
Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга (далее - учреждения):
1. Утвердить Положение об организации закупки товаров, работ и
услуг в учреждениях здравоохранения согласно приложению 1.
2. Руководителям учреждений здравоохранения:
2.1. Создать государственную конкурсную комиссию учреждения
здравоохранения для размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения
здравоохранения.
2.2. Обеспечить заключение государственных контрактов и закупку
товаров, работ и услуг у поставщиков, признанных победителями по
результатам проведения конкурсных и внеконкурсных процедур,
проводимых государственной конкурсной комиссией при Правительстве
Санкт-Петербурга, межведомственными государственными конкурсными
комиссиями, а также государственными конкурсными комиссиями
Комитета по здравоохранению и подведомственных учреждений.
3. Считать утратившим силу распоряжение Комитета по
здравоохранению от 13.07.2004 N 231-р "О размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в учреждениях
здравоохранения".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя председателя Комитета по экономическим вопросам
Кадырова Ф.Н.
Председатель
Комитета по здравоохранению
Ю.А.Щербук
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Руководители учреждений здравоохранения (далее -
учреждения):
1.1.1. В течение 30 дней со дня утверждения проекта бюджета
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год во втором чтении
уточняют потребности учреждения в продукции и вносят
соответствующие данные в ведомственный реестр государственных нужд
Санкт-Петербурга, утверждают план формирования и размещения заказа
на соответствующий финансовый год.
1.1.2. Обязаны не менее чем за 10 рабочих дней до начала
соответствующего квартала финансового года закончить корректировку
планов формирования и размещения государственного заказа и
посредством автоматизированной информационной системы
государственного заказа Санкт-Петербурга (далее - АИСГЗ) направить
планы в Комитет по здравоохранению.
1.2. При размещении заказа на поставку продукции в учреждениях
здравоохранения используются следующие способы:
- размещение заказа на поставку продукции без привлечения
конкурсной комиссии,
- размещение заказа на поставку продукции методом запроса
ценовых котировок,
- размещение заказа на поставку продукции проведением
конкурсных процедур (открытых, закрытых и двухэтапных конкурсов),
- размещение заказа на поставку продукции у единственного
источника.
1.3. Наиболее предпочтительным способом размещения заказа
является открытый конкурс.
1.4. При размещении заказа на поставку продукции не
допускается:
- заключение дополнительных соглашений на закупку продукции, не
предусмотренных основным государственным контрактом, без
рассмотрения соответствующей конкурсной комиссией;
- установление квалификационных требований к поставщикам и
критериев принятия решения, нарушающих антимонопольное
законодательство;
- декомпозиция - разделение одного вида закупок однородной
продукции на части и(или) разделение выделенных на этот вид
закупок средств бюджета Санкт-Петербурга.
1.5. При размещении заказа на поставку продукции размер МРОТ
установлен 100 рублей.
В случае изменения размера МРОТ, установленного для проведения
процедур размещения заказа, в Положение вносятся изменения.
1.4. Документы, связанные с формированием, размещением и
исполнением городского заказа, подлежат обязательному хранению
учреждением в течение пяти лет.
2. Размещение заказа на поставку продукции без привлечения
конкурсной комиссии
2.1. Учреждение вправе самостоятельно без формирования
конкурсной комиссии осуществлять закупку продукции на сумму не
свыше 100 тыс. рублей, при этом руководитель учреждения несет
ответственность за выбор наилучшего поставщика.
2.2. Основным критерием выбора наилучшего поставщика является
минимальная цена либо максимальный объем продукции на выделенный
лимит финансирования при условии соблюдения всех требований к
продукции, установленных техническим заданием учреждения.
2.3. Подтверждением выбора наилучшего поставщика может являться
мониторинг цен, подтвержденный прайс-листами, каталогами.
3. Порядок работы конкурсной комиссии учреждения
3.1. Конкурсные комиссии создаются на основании договора "О
передаче функций государственного заказчика" в целях определения
способа размещения заказа и определения поставщика продукции для
нужд учреждения.
3.2. Состав конкурсной комиссии учреждения утверждается
руководителем учреждения численностью не менее 5 человек.
3.3. Состав конкурсной комиссии учреждения согласовывается с
отделом по формированию городского заказа для государственных нужд
здравоохранения Комитета по здравоохранению.
3.4. Конкурсная комиссия учреждения подлежит обязательной
регистрации в Реестре государственных конкурсных комиссий Санкт-
Петербурга через АИСГЗ.
3.5. Конкурсная комиссия учреждения в своей деятельности
руководствуется регламентом и положением о конкурсной комиссии
учреждения.
4. Размещение заказа на поставку продукции методом запроса
ценовых котировок
4.1. Закупка продукции на сумму свыше 100 тыс. руб. до 2500
МРОТ проводится конкурсной комиссией учреждения методом запроса
ценовых котировок.
4.2. В соответствии с определенным конкурсной комиссией
учреждения списком участников сложившегося рынка продукции
учреждение осуществляет письменный запрос котировок у этих лиц.
4.3. Одновременно с началом рассылки запроса котировок на
бумажном носителе учреждение обязано разместить запрос котировок в
сети Интернет на официальном специализированном сайте Комитета
экономического развития, промышленной политики и торговли -
"Государственный заказ Санкт-Петербурга" по адресу: www.gz-spb.ru.
4.4. Запрос котировок, размещенный в сети Интернет, считается
действительным в течение пяти рабочих дней, если учреждением не
установлен более длительный срок действия данного запроса
котировок.
4.5. Рассмотрение заявок осуществляется только на заседании
конкурсной комиссии учреждения в месте и во время, указанные в
запросе котировок цен.
4.6. Конкурсная комиссия учреждения оценивает котировочные
заявки. Победителем признается участник, заявка которого отвечает
всем требованиям запроса котировок и в которой указана наименьшая
цена продукции.
4.7. Конкурсная комиссия учреждения вправе отклонить все
котировочные заявки и произвести новый запрос, если, по мнению
учреждения, уровень цен этих заявок не соответствует уровню цен,
сложившемуся на соответствующем рынке.
4.8. После проведения процедуры закупки методом запроса ценовых
котировок учреждение представляет документы на согласование в
отдел по формированию городского заказа для государственных нужд
здравоохранения Комитета по здравоохранению.
4.9. Для согласования закупки методом запроса котировок на
выполнение работ и оказание услуг представляются документы в
соответствии с приложением 2.
4.10. Для согласования закупки методом запроса котировок на
поставку товаров представляются документы в соответствии с
приложением 3 или 4.
4.11. Все документы представляются на согласование в двух
экземплярах: оригинал и копия. Оригиналы после согласования
возвращаются учреждению. Документы, не соответствующие требованиям
данного Положения, возвращаются учреждению без согласования.
4.12. При проведении закупки методом запроса ценовых котировок
не допускается предусматривать возможность увеличения цены
государственного контракта.
5. Размещение заказа на поставку продукции проведением
конкурсных процедур
5.1. Закупка продукции одного вида с общим лимитом
финансирования свыше 2500 МРОТ проводится способом открытых,
закрытых и двухэтапных конкурсов.
5.2. Закупка продукции одного вида с общим лимитом
финансирования свыше 2500 МРОТ до 5 млн рублей обеспечивается
государственными конкурсными комиссиями Комитета по
здравоохранению или учреждения в части переданных ему функций
Государственного заказчика.
5.3. При проведении закупки государственной конкурсной
комиссией учреждения следует руководствоваться положениями
договора "О передаче части функций государственного заказчика" и
приложением 16 данного Положения.
5.4. Предоставление учреждению консультационных услуг, а также
услуг по составлению и изготовлению конкурсной (иной) документации
в сфере формирования, размещения и исполнения государственного
заказа Санкт-Петербурга осуществляется на возмездной основе по
результатам проведения конкурсных процедур любыми юридическими
лицами, за исключением юридических лиц, признаваемых
заинтересованными в результатах конкурсных и внеконкурсных
процедур.
Оплата учреждением таких услуг осуществляется исключительно за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга, полученных в результате
экономии от размещения заказа.
5.5. Закупка продукции одного вида с общим лимитом
финансирования на сумму от 5,0 млн рублей до 50,0 млн рублей
обеспечивается межведомственными государственными конкурсными
комиссиями Санкт-Петербурга по профилю закупаемой продукции.
5.6. Закупка продукции одного вида с общим лимитом
финансирования на сумму от 50,0 млн рублей обеспечивается
государственной конкурсной комиссией при Правительстве Санкт-
Петербурга.
5.7. При проведении закупки продукции государственными
конкурсными комиссиями Комитета по здравоохранению,
межведомственными, Правительства Санкт-Петербурга учреждения
представляют в отдел по формированию городского заказа для
государственных нужд здравоохранения документы в соответствии с
приложениями 6 и 7.
5.8. В конкурсной документации не допускается предусматривать
возможность увеличения цены государственного контракта.
5.9. Учреждения обеспечивают проведение всех конкурсных
процедур до 1 ноября, а конкурсных процедур по капитальному
ремонту учреждений - до 1 июня текущего финансового года.
6. Размещение заказа на поставку продукции у единственного
источника
6.1. Учреждения вправе самостоятельно осуществлять закупку
продукции у единственного источника по перечню оснований для
самостоятельного размещения заказа Санкт-Петербурга в соответствии
с приложением 8.
6.2. При осуществлении закупки продукции на сумму свыше 100
тыс. рублей у единственного источника и не указанной в перечне
приложения 8 учреждение направляет пакет документов в отдел по
формированию городского заказа для государственных нужд
здравоохранения для согласования на соответствующей
государственной конкурсной комиссии.
6.3. В состав документов при закупке продукции у единственного
источника входят:
- сопроводительное письмо с обоснованием закупки,
- проект контракта,
- лицензия на соответствующий вид деятельности,
- устав поставщика продукции,
- документ, подтверждающий полномочия руководителя организации-
поставщика,
- бухгалтерский баланс поставщика продукции на последнюю
отчетную дату,
- обеспечение контракта в виде банковской гарантии или договора
поручительства при закупке продукции на сумму свыше 2500 МРОТ,
- иные документы, обосновывающие закупку у единственного
источника.
6.4. При необходимости заключения дополнительного соглашения к
ранее заключенному государственному контракту на сумму свыше 100
тыс. рублей учреждение направляет документы на рассмотрение в
отдел по формированию городского заказа для государственных нужд
здравоохранения для дальнейшего рассмотрения на государственной
конкурсной комиссии Комитета по здравоохранению. В результате
принятия дополнительного соглашения цена государственного
контракта не должна превышать 250 тыс. руб.
6.5. При необходимости заключения дополнительного соглашения на
сумму свыше 100 тыс. рублей в случае, не предусмотренном в п. 6.4,
учреждение направляет документы на рассмотрение в отдел по
формированию городского заказа для государственных нужд
здравоохранения для дальнейшего рассмотрения на соответствующей
государственной конкурсной комиссии.
7. Нормативные документы
7.1. Конкурсным комиссиям учреждений по проведению размещения
заказов на поставку продукции в своей деятельности
руководствоваться следующими нормативными документами:
- Гражданским кодексом РФ;
- Указом Президента РФ N 305 от 08.04.1997 "О первоочередных
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов
при организации закупки продукции для государственных нужд";
- Федеральным законом РФ N 97-ФЗ от 06.05.1999 "О конкурсах на
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд";
- Законом Санкт-Петербурга "О заказе Санкт-Петербурга" N 91-18
от 20.05.1999;
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 130 от
23.12.2003 "О формировании, размещении и исполнении заказа на
поставку товаров, работ, услуг для государственных нужд Санкт-
Петербурга";
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 574 от
20.04.2004 "О мерах по совершенствованию системы государственного
заказа Санкт-Петербурга";
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 1744 от
26.10.2004 "О совершенствовании системы государственного заказа
Санкт-Петербурга";
- Методическими рекомендациями Минэкономики РФ по проведению
торгов (конкурса) на закупку товаров (работ), квалификационному
отбору поставщиков (подрядчиков). Приказ Минэкономики РФ N 117 от
30.09.1997;
- настоящим Положением, а также иными нормативными актами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА СОГЛАСОВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ МЕТОДОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК
1. Письмо-заявка на имя начальника отдела по формированию
городского заказа для государственных нужд здравоохранения
Комитета по здравоохранению в соответствии с приложением 9 и
согласованное с отделом развития материально-технической базы
учреждений здравоохранения Комитета по здравоохранению.
2. Протокол заседания конкурсной комиссии учреждения с
определением перечня наиболее привлекательных участников.
3. Запрос котировочной цены.
4. Техническое задание с ведомостью объема работ на
затребованную работу или услугу в соответствии с приложениями 11 и
12.
5. Подтверждение размещения запроса ценовых котировок в АИСГЗ в
форме карты закупки.
6. Котировочные заявки от организаций в соответствии с
приложением 13.
7. Протокол регистрации котировочных заявок, оформленный в
соответствии с приложением 14. Протокол должен быть полностью
заполнен.
8. Итоговый протокол размещения заказа методом запроса ценовых
котировок, оформленный в соответствии с приложением 15. Протокол
должен быть полностью заполнен. Основной критерий выбора
победителя - наименьшая цена предложения или максимальный объем
продукции при полном соответствии требованиям технического
задания.
9. Проект государственного контракта в соответствии с
приложением 24. Сумма по смете, без включения в нее стоимости
услуг за технадзор, должна соответствовать сумме контракта;
проект государственного контракта вместе с приложениями: 1 -
график работ, 2 - смета, 3 - схема помещений должен быть прошит,
пронумерован, скреплен печатью поставщика.
10. Лицензии поставщиков (нотариально заверенная копия) на
соответствующий контракту вид деятельности.
11. Схема помещений при проведении ремонтных работ.
12. Документы, подтверждающие полномочия руководителя
организации - претендента на выполнение работ (услуги).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА
МЕТОДОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ
1. Письмо-заявка на имя начальника отдела по формированию
городского заказа для государственных нужд здравоохранения
Комитета по здравоохранению в соответствии с приложением 9,
согласованное с отделом экономики и перспективного развития
Комитета по здравоохранению.
2. Протокол заседания конкурсной комиссии учреждения с
определением перечня наиболее привлекательных участников.
3. Запрос котировочной цены не менее чем от 3 организаций в
соответствии с приложением 10.
4. Техническое задание на закупаемый товар с указанием
требований и спецификации должно быть утверждено и заверено
печатью учреждения.
5. Подтверждение размещения запроса ценовых котировок в АИСГЗ.
6. Котировочные заявки организаций в соответствии с приложением
13.
7. Протокол регистрации котировочных заявок, оформленный в
соответствии с приложением 14. Протокол должен быть полностью
заполнен.
8. Итоговый протокол размещения заказа методом запроса ценовых
котировок, оформленный в соответствии с приложением 15. Основной
критерий выбора победителя - наименьшая цена предложения или
максимальный объем товара при условии соответствия требованиям
технического задания. Протокол должен быть полностью заполнен.
9. Проект государственного контракта в соответствии с
приложениями 25.1, 25.2 или 25.3. Проект контракта вместе с
приложениями к нему должен быть прошит, пронумерован, скреплен
печатью поставщика.
10. Лицензии поставщиков (нотариально заверенные копии).
11. Свидетельство о государственной регистрации поставщиков
(нотариально заверенная копия) в случае, если соответствующий
контракту вид деятельности не лицензируется.
12. Документ, подтверждающий полномочия руководителя
организации - претендента на поставку товаров.
13. Доверенность производителя (на фирменном бланке с
оригинальной подписью и печатью) или копию договора (контракта)
поставщика с производителем товара.
14. Копия регистрационного удостоверения Министерства
здравоохранения РФ на закупаемый товар.
15. Копия сертификата соответствия или декларации о
соответствии, принятая в установленном порядке и
зарегистрированная в органе по сертификации для изделий,
включенных в Перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации.
16. Копия сертификата об утверждении типа средства измерения -
при заказе по контракту на поставку средств измерений.
17. Копия гигиенического сертификата или гигиенического
заключения для изделий, включенных в Перечень видов продукции,
подлежащих обязательной сертификации, в соответствии с приказом МЗ
РФ N 325 от 15.08.2001 "О санитарно-эпидемиологической экспертизе
продукции".
18. Копии сертификата соответствия и паспорта качества от
производителя, заверенные печатью, при закупке готовых
лекарственных средств.
19. Копии прайс-листов от поставщиков на заявленные позиции
готовых лекарственных средств, заверенные в отделе обеспечения
лекарственными средствами и медицинскими изделиями Управления по
организации работы фармацевтических учреждений и предприятий.
Цены в прайс-листах должны формироваться с указанием торговой
надбавки, которая должна соответствовать требованиям,
установленным в распоряжении Администрации Санкт-Петербурга от
08.08.2002 N 1420-р "О порядке установления предельных оптовых и
розничных надбавок к ценам на лекарственные средства" с
изменениями к нему.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
МЕТОДОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ,
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ, ПРОШЕДШИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР
1. Письмо-заявка на имя начальника отдела по формированию
городского заказа для государственных нужд здравоохранения
Комитета по здравоохранению в соответствии с приложением 9,
согласованное с отделом экономики и перспективного развития
Комитета по здравоохранению.
2. Запрос котировочной цены не менее чем от 3 организаций в
соответствии с приложением 10. В случае проведения
квалификационного отбора организаций в Комитете по здравоохранению
- из числа прошедших отбор.
3. Техническое задание на закупаемый товар с указанием
требований и спецификации должно быть утверждено и заверено
печатью учреждения.
4. Котировочные заявки организаций в соответствии с приложением
13.
5. Протокол регистрации котировочных заявок, оформленный в
соответствии с приложением 14. Протокол должен быть полностью
заполнен.
6. Итоговый протокол размещения заказа методом запроса ценовых
котировок, оформленный в соответствии с приложением 15. Основной
критерий выбора победителя - наименьшая цена предложения или
максимальный объем товара при условии соответствия требованиям
технического задания. Протокол должен быть полностью заполнен.
7. Проект государственного контракта в соответствии с
приложениями 25.1, 25.2 или 25.3. Проект контракта вместе с
приложениями к нему должен быть прошит, пронумерован, скреплен
печатью поставщика.
8. Копии сертификата соответствия и паспорта качества от
производителя, заверенные печатью, при закупке готовых
лекарственных средств.
9. Копии прайс-листов от поставщиков на заявленные позиции
готовых лекарственных средств, заверенные в отделе обеспечения
лекарственными средствами и медицинскими изделиями Управления по
организации работы фармацевтических учреждений и предприятий
Комитета по здравоохранению.
Цены в прайс-листах должны формироваться с указанием торговой
надбавки, которая должна соответствовать требованиям,
установленным в распоряжении Администрации Санкт-Петербурга от
08.08.2002 N 1420-р "О порядке установления предельных оптовых и
розничных надбавок к ценам на лекарственные средства", с
изменениями к нему.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
Начальнику отдела
по формированию городского заказа
для государственных нужд здравоохранения
Комитета по здравоохранению
Логунову Б.В.
ПИСЬМО-ЗАЯВКА
Прошу Вас провести конкурсную процедуру размещения заказа на
закупку ____________________________________________________________,
(наименование товара, работ и услуг)
----T---------------------------------------------T-----------------¬
¦1 ¦Основание проведения закупки ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------+
¦2 ¦Объем и источник финансирования (статьи,¦ ¦
¦ ¦коды) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------+
¦3 ¦Содержание закупки с конкретными перечислени-¦ ¦
¦ ¦ями всех компонентов и составляющих, обосно-¦ ¦
¦ ¦вание конкретной марки и производителя про-¦ ¦
¦ ¦дукции (может быть приложено) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------+
¦4 ¦Аналоги (эквиваленты) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------+
¦5 ¦Начальная цена закупки (обоснование) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------+
¦6 ¦Количество (в чем измеряется) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------+
¦7 ¦Сроки поставки (обоснование) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------+
¦8 ¦Сроки годности (обоснование) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------+
¦9 ¦Адреса получателей ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------+
¦10 ¦Сопутствующие работы, услуги (подробно, обос-¦ ¦
¦ ¦нование) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------+
¦11 ¦Цены сопутствующих работ, услуг (обоснование)¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------+
¦12 ¦Сроки оплаты и задаток (обоснование) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------+
¦13 ¦Способ размещения (обоснование) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------+
¦14 ¦Другие сведения (примечания) ¦ ¦
L---+---------------------------------------------+------------------
Исполнитель: ________________________________________________________
Главный врач ________________________________________________________
(с расшифровкой подписи)
Печать
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ОТДЕЛ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОНКУРСНЫМИ КОМИССИЯМИ:
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Письмо-заявка на проведение закупки с согласованием лимита
финансирования в отделе экономики и перспективного планирования
Комитета по здравоохранению в соответствии с приложением 5.
2. Техническое задание на требуемый товар с указанием
требований и спецификации, согласованное главным специалистом по
профилю Комитета по здравоохранению.
При проведении закупки товаров в рамках целевых программ Санкт-
Петербурга требуется согласование профильного лечебного отдела
Комитета по здравоохранению.
3. Электронная версия технического задания.
4. Прайс-листы для обоснования расчета суммы лимита
финансирования.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ОТДЕЛ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ РАБОТ
И УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОНКУРСНЫМИ КОМИССИЯМИ:
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Письмо-заявка на проведение конкурса с согласованием лимита
финансирования в отделе развития материально-технической базы
учреждений здравоохранения Комитета по здравоохранению в
соответствии с приложением 5.
2. Техническое задание в соответствии с приложением 11.
3. Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком и
проверенная технадзором, в соответствии с приложением 12.
4. Электронные версии технического задания и ведомости объемов
работ.
5. Базовые сметы на закупку работ и услуг.
6. Планы или схемы помещений, вводимые в ремонт.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ
У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА
1. Перечень экономических статей бюджета Санкт-Петербурга:
1.1. 110721 "Оплата отопления и технологических нужд",
1.2. 110722 "Оплата потребления газа",
1.3. 110730 "Оплата потребления электрической энергии",
1.4. 110740 "Оплата водоснабжения помещений",
1.5. 110750 "Оплата аренды помещений, земли и другого имущества
(только по ценам, устанавливаемым государственным органом),
1.6. 110760 "Оплата льгот по коммунальным услугам".
2. По видам товаров, работ и услуг, поставляемых в целях
обеспечения деятельности исполнительных органов государственной
власти и подведомственных им государственных предприятий и
учреждений:
2.1. В части работ (оказания услуг) проводной связи -
государственное унитарное предприятие "Автоматическая телефонная
станция Смольного".
2.2. В части работ (оказания услуг) проводной телефонной связи
- открытое акционерное общество "Северо-Западный Телеком".
2.3. В части работ (оказания услуг) охраны объектов -
Управление вневедомственной охраны при Главном управлении
внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2.4. В части работ (оказания услуг) автотранспортных перевозок
- государственное унитарное предприятие "Смольнинское".
2.5. В части выполнения работ (оказания услуг) по текущему
содержанию объектов озеленения общественного (общего) пользования,
в том числе объектов садово-паркового хозяйства (сады, парки,
скверы, уличное озеленение) - государственные унитарные
предприятия, имущество которых находится в государственной
собственности Санкт-Петербурга, осуществляющие в соответствии с
уставом предприятия эксплуатацию, обслуживание, содержание и
ремонт указанных объектов озеленения и подведомственные Комитету
по благоустройству и дорожному хозяйству.
2.6. В части работ (оказания услуг), не указанных в пунктах 2.1-
2.5 настоящего Перечня, - федеральные органы исполнительной власти
и их территориальные структурные подразделения по Санкт-
Петербургу, исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга, а также государственные учреждения и государственные
унитарные предприятия в рамках выполнения на территории Санкт-
Петербурга возложенных на них исключительных полномочий в
определенной сфере деятельности в случае, если обязательность
выполнения указанных работ (оказания услуг) установлена
законодательством Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга,
правовыми актами исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, уставами данных учреждений и предприятий.
2.7. В части продукции, поставляемой субъектами естественных
монополий, расположенными на территории Санкт-Петербурга и
являющимися единственными поставщиками продукции (если указанная
продукция не предусмотрена пунктами 1.1-1.6 настоящего Перечня) в
следующих сферах:
- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным
трубопроводам,
- транспортировка газа по трубопроводам,
- железнодорожные перевозки,
- услуги транспортных терминалов,
- услуги общедоступной электрической и почтовой связи,
- услуги по передаче электрической энергии,
- услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике,
- услуги по передаче тепловой энергии.
2.8. Продукция, производимая предприятиями Всероссийского
общества слепых, Всероссийского общества глухих, общественных
объединений инвалидов, имеющих статус всероссийских
(общероссийских), и их структурных подразделений, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, а также у предприятий
территориального органа уголовно-исполнительной системы в
соответствии с региональными программами, утверждаемыми
Правительством Санкт-Петербурга, и поставляемая по ценам и в
объемах, согласованных с Комитетом экономического развития,
промышленной политики и торговли в пределах 5 процентов от
годового лимита бюджетных средств, выделенного главному
распорядителю средств бюджета Санкт-Петербурга на эти цели в
соответствующем финансовом году.
2.9. Услуги по авторскому и техническому надзору при условии,
что цены и тарифы по государственным контрактам устанавливаются
законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-
Петербурга.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
Начальнику отдела
по формированию городского заказа
для государственных нужд здравоохранения
Комитета по здравоохранению
Логунову Б.В.
ПИСЬМО-ЗАЯВКА
Прошу согласовать итоги проведенной процедуры размещения заказа
методом запроса ценовых котировок на закупку
_____________________________________________________________________
(наименование товара, работ и услуг)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Финансирование предусмотрено за счет средств ____________________
_____________________________________________________________________
Размер финансирования на данную закупку составляет _____ руб.
_____ коп.
Код целевой статьи: _________________
Код экономической статьи: _________________
Приложения (в соответствии с формами) на ______ листах.
Подпись (печать) (дата)
(расшифровка подписи, должность)
Контактный тел. ___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ
Дата:
Кому:________________________________
Уважаемые господа!
Заказчик ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование, почтовый и телеграфный адрес, номер телекса
и/или факса, имя и должность ответственного лица)
предусматривает осуществить закупку способом запроса котировки
следующего товара, работы и услуги:
_____________________________________________________________________
(полное наименование товара, работ, услуг)
Сроки выполнения (поставки) товара, работ, услуг: ______________.
Гарантия на выполненные работы, услуги не менее: _______________.
Сумма Вашего предложения не должна превышать ___________________.
Если предусмотрено авансирование:
Оплата поставляемой продукции будет произведена с выплатой аванса
в размере ____% от цены контракта.
Если авансирование не предусмотрено:
Оплата поставляемой продукции будет произведена ________________.
В случае Вашего согласия принять участие в процедуре размещения
заказа на поставку товаров, указанных работ и услуг просим
представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу:
__________________________до________________________________________.
(дата окончания принятия котировки цен)
Приложение. Техническое задание (ведомость объемов работ) на ____
листах.
М.П. _________________ _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи, должность)
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
"УТВЕРЖДАЮ":
___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи,
должность)
М.П. "__"__________ 200_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
_____________________________________________________________________
(наименование работ (услуг)
1. Общие данные:
1.1. Юридический адрес, наименование строения:
_____________________________________________________________________
1.2. Заказчик:
_____________________________________________________________________
1.3. Основание для производства работ:
_____________________________________________________________________
(наименование документации, на основании которой
запланированы работы (услуги)
1.4. Назначение, наименование, площадь ремонтируемых помещений:
_____________________________________________________________________
1.5. Основные технико-экономические показатели:
- этажность _____________________________________________________
- год постройки _________________________________________________
- пропускная способность, коечная мощность ______________________
- общая площадь помещений _______________________________________
- строительный объем ____________________________________________
Руководитель технической службы
учреждения здравоохранения _________________ ___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На
_________________________________________________________________
(наименование работ (услуг)
1. Вид работ - общестроительные работы:
----T---------------------------------------------T--------T--------¬
¦N ¦ Наименование ¦Ед. изм.¦ Объемы ¦
+---+---------------------------------------------+--------+--------+
¦1 ¦Ремонт штукатурки стен ¦кв. м ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+--------+--------+
¦2 ¦Разборка старой керамической плитки ¦кв. м ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+--------+--------+
¦3 ¦Окраска стен ¦кв. м ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+--------+--------+
¦4 ¦И т.д. ¦кв. м ¦ ¦
L---+---------------------------------------------+--------+---------
2. Вид работ - замена или ремонт внутренних инженерных сетей:
----T---------------------------------------------T--------T--------¬
¦N ¦ Наименование ¦Ед. изм.¦ Объемы ¦
+---+---------------------------------------------+--------+--------+
¦1 ¦Демонтаж существующих трубопроводов Д = __ мм¦пог. м ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+--------+--------+
¦2 ¦Врезка в действующие системы ¦шт. ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+--------+--------+
¦3 ¦Ремонт или замена задвижек Д = _ мм ¦пог. м ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+--------+--------+
¦4 ¦И т.д. ¦пог. м ¦ ¦
L---+---------------------------------------------+--------+---------
3. Вид работ - электромонтажные работы:
----T---------------------------------------------T--------T--------¬
¦N ¦ Наименование ¦Ед. изм.¦ Объемы ¦
+---+---------------------------------------------+--------+--------+
¦1 ¦Демонтаж оборудования (наименование) ¦шт. ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+--------+--------+
¦2 ¦Монтаж оборудования (наименование) ¦шт. ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+--------+--------+
¦3 ¦Монтаж кабеля сеч. - ____ ¦пог. м ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+--------+--------+
¦4 ¦И т.д. ¦пог. м ¦ ¦
L---+---------------------------------------------+--------+---------
Вышеуказанным образом оформляются ведомости объемов работ
по остальным видам работ.
Руководитель технической службы Представитель фирмы,
учреждения здравоохранения осуществляющей технадзор
_________________________________ _____________________________
(подпись, печать, Ф.И.О.) (заключение, подпись, печать,
Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата:
Кому ____________________________________
Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы,
нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить (поставку товара,
выполнение работ, услуг): ___________________________________________
_____________________________________________________________________
(полное наименование товара, работ, услуг)
на сумму ___________________ или другие суммы, подтвержденные
прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществить
поставку товара, выполнение работ, услуг в соответствии со сроком
поставки товара, выполнения работ, услуг, приведенным в запросе
котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая
котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении
контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и
представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на
стороны никаких дополнительных обязательств.
____________________________
____________________________
(подпись, должность, печать)
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению процедуры размещения
заказа методом запроса ценовых котировок на право заключения
государственного контракта на поставку товара, выполнение работ,
услуг
_____________________________________________________________________
(наименование товара, работ, услуг)
_____________________________________________________________________
(наименование лечебного учреждения)
В составе:
Председатель комиссии _______________________________________________
Члены комиссии: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. членов комиссии)
составили настоящий протокол о том, что поступило ____ заявок от:
КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ
----T------------T-----------T--------T----------T---------T--------¬
¦ N ¦Наименование¦ Цена ¦Условия ¦ Сроки ¦Гарантия ¦ Другие ¦
¦п/п¦ участника ¦предложения¦ оплаты ¦выполнения¦ ¦критерии¦
+---+------------+-----------+--------+----------+---------+--------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+--------+----------+---------+--------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+--------+----------+---------+--------+
¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+--------+----------+---------+--------+
¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+--------+----------+---------+--------+
¦5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+-----------+--------+----------+---------+---------
Председатель комиссии _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(подписи членов комиссии с расшифровкой)
Секретарь ______________________
(подпись)
М.П. "_____"____________________ 200_ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению процедуры размещения
заказа методом запроса ценовых котировок на право заключения
государственного контракта на поставку товара, выполнение работ и
оказание услуг ______________________________________________________
(наименование товаров, работ, услуг)
_____________________________________________________________________
(наименование лечебного учреждения)
В составе:
Председатель комиссии _______________________________________________
Члены комиссии: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. членов комиссии)
По результатам рассмотрения котировочных заявок победителем
процедуры методом запроса котировок признан: ________________________
с ценой государственного контракта ___________________ руб.
На следующих условиях (гарантия, авансирование, сроки выполнения
работ, услуг и др.): ________________________________________________
_____________________________________________________________________
Обоснование выбора победителя: ______________________________________
(основной критерий выбора победителя
- наименьшая цена предложения)
_____________________________________________________________________
Председатель котировочной комиссии __________________________________
(подпись с расшифровкой)
Члены комиссии: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(подписи членов комиссии)
Секретарь ______________________________
(подпись)
М.П. "__"______________ 200_ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА СОГЛАСОВАНИЕ В ОТДЕЛ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. До момента опубликования объявления об открытом конкурсе в
журнале "Государственный заказ Санкт-Петербурга" учреждение
представляет на согласование следующие документы:
- приказ по учреждению о проведении открытого конкурса;
- конкурсную документацию в 2 экз., разработанную на основе
типовой документации. Конкурсная документация должна быть
утверждена руководителем учреждения, прошита и пронумерована,
согласована конкурсной комиссией учреждения;
- протокол заседания конкурсной комиссии учреждения о
согласовании конкурсной документации;
- проект объявления об открытом конкурсе для опубликования в
журнале "Государственный заказ Санкт-Петербурга";
- при проведении открытого конкурса на проведение работ и
оказание услуг: техническое задание и ведомость объемов работ в
соответствии с приложениями 11 и 12, схема помещений, вводимых в
ремонт;
- при проведении открытого конкурса на закупку товаров
техническое задание на требуемый товар, утвержденное руководителем
учреждения;
- сопроводительное письмо с подтверждением лимита
финансирования профильным отделом Комитета по здравоохранению.
2. После подведения итогов открытого конкурса государственной
конкурсной комиссией учреждения на согласование государственной
конкурсной комиссии Комитета по здравоохранению представляются
следующие документы:
- сопроводительное письмо в соответствии с приложением 17;
- ведомость приглашенных на вскрытие конвертов в соответствии с
приложением 18;
- протокол по вскрытию конвертов с заявками с приложениями в
соответствии с приложением 19 данного Положения;
- итоговый протокол с приложениями в соответствии с приложением
21 данного Положения;
- конкурсные заявки участников конкурса;
- проект контракта с победителем конкурса.
ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
На бланке
учреждения
Начальнику отдела
по формированию городского заказа
для государственных нужд здравоохранения
Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга
Логунову Б.В.
ПИСЬМО-ЗАЯВКА
Прошу согласовать итоги проведенного открытого конкурса (без
предварительной квалификации) на закупку ____________________________
_____________________________________________________________________
(наименование товаров, работ, услуг)
Финансирование предусмотрено за счет средств ________________________
_____________________________________________________________________
Размер финансирования на данную закупку составляет _____ руб.
____ коп.
Код целевой статьи: _________________________
Код экономической статьи: ___________________
Приложение (в соответствии с формами) на ________ листах
Руководитель учреждения ______________________ /________________ /
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать
Контактный телефон _______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
_____________________________________________________________
(наименование учреждения)
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
по проведению конкурсов (торгов) на закупку
_______________________________________________
(наименование закупки товаров, работ, услуг)
___________________________________________________________________--
ВЕДОМОСТЬ ПРИГЛАШЕННЫХ _______ НА ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ,
(дата)
ПОСТУПИВШИМИ НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
_______________________________________
(полное название конкурса)
------------------------T----------T----------------------T---------¬
¦Наименование учреждения¦ Должность¦Фамилия, имя, отчество¦ Подпись ¦
¦ (организации) ¦ ¦ (полностью) ¦ ¦
+-----------------------+----------+----------------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+----------------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+----------------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+----------+----------------------+----------
Председатель конкурсной комиссии ______________ /__________________ /
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь конкурсной комиссии _______________ /____________________ /
(подпись) (Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
_____________________________________________________________________
(наименование учреждения)
2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
по проведению конкурсов (торгов) на закупку
___________________________________________________
(наименование закупки товаров, работ, услуг)
___________________________________________________________________--
2.1 ПРОТОКОЛ
по вскрытию конвертов с заявками, поступившими на
открытый конкурс без предварительной квалификации на право заключения
государственного контракта на
_____________________________________________________________________
(наименование закупки, лота)
Лимит финансирования - ___________________ руб.
Санкт-Петербург "___"________ 2004 год
Конкурсная комиссия в составе:
-------------------------------------T------------------------------¬
¦Председатель ¦ N аттестационных свидетельств¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦Члены: ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦1. ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦2. ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦3. ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦4. ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦5. ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦6. ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦7. ¦ ¦
L------------------------------------+-------------------------------
рассмотрела следующие вопросы:
"__" ___________ 200_ года было опубликовано объявление о
проведении ____________ конкурса без предварительной (с
предварительной) квалификацией (приложение 26 - копия объявления).
В объявление вносились (не вносились) изменения "_______" числа
в части ___________ (приложение 27 - копия внесений изменений в
объявление).
В соответствии с объявлением прием заявок участников
осуществлялся до "_______________".
В соответствии с объявлением дата вскрытия конвертов с заявками
участников - "___"__________ 200_ года.
На указанную дату было подано ______ конвертов с заявками.
Подано с опозданием _____ конвертов с заявками.
Вопрос 1. По вопросу приема к рассмотрению конвертов, поданных
с опозданием, выступил:______________________
Решили: конверты, поданные с опозданием, не вскрывать, вернуть
претендентам.
Голосовали:
"за" ________; "против" ________; "воздержались" ________.
Вопрос 2. О назначении экспертной группы для составления
сравнительной квалификационной таблицы и оценке предложений
участников.
По вопросу назначения экспертной группы выступил:
___________________
Решили: назначить экспертную группу в составе:
---------------------------T----------------------------------------¬
¦ Должность ¦ Фамилия, имя, отчество (полностью) ¦
+--------------------------+----------------------------------------+
¦1. ¦ ¦
+--------------------------+----------------------------------------+
¦2. ¦ ¦
+--------------------------+----------------------------------------+
¦3. ¦ ¦
+--------------------------+----------------------------------------+
¦4. ¦ ¦
+--------------------------+----------------------------------------+
¦5. ¦ ¦
L--------------------------+-----------------------------------------
Голосовали:
"за" _______; "против" _______; "воздержались" ______.
Вопрос 3. О дате и времени итогового заседания выступил:
_____________________.
Решили:
Назначить дату и время итогового заседания: "_____________"
Голосовали:
"за" _______; "против" _______; "воздержались" _______.
Вопрос 4. Информация о ценовых предложениях участников в форме
сравнительной таблицы ценовых предложений участников конкурса
(приложение 20)
Подписи:
Председатель:
_________________
Члены: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ
________________________________________________________________
(наименование закупки товаров, работ, услуг) (наименование лота)
________________________________________________________________
Лимит финансирования ____________________ руб.
----T-------------T----------------T----------------T-----------T------¬
¦ N ¦Наименование ¦ Юридический ¦Цена предложения¦Обеспечение¦Приме-¦
¦п/п¦ поставщика ¦адрес поставщика¦ поставщика ¦конкурсной ¦чание ¦
¦ ¦ (товаров, ¦(товаров, работ,¦(товаров, работ,¦ заявки ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг)¦ услуг) ¦ услуг) ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----------------+----------------+-----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----------------+----------------+-----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----------------+----------------+-----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------+----------------+----------------+-----------+-------
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии: ____________________
Члены конкурсной комиссии: ___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Примечание. При предоставлении протокола в Государственную
конкурсную комиссию Комитета по здравоохранению на согласование, все
листы протокола должны иметь подлинные подписи членов конкурсной
комиссии учреждения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
3. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
___________________________________________________________
(наименование учреждения)
4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
по проведению конкурсов (торгов) на закупку
________________________________________________________
(наименование закупки товаров, работ, услуг)
___________________________________________________________________--
ПРОТОКОЛ (ИТОГОВЫЙ)
заседания конкурсной комиссии санкт-петербурга
по рассмотрению заявок и принятию решения
Санкт-Петербург "__"_____________ 200_ год
Конкурсная комиссия в составе:
-------------------------------------T------------------------------¬
¦Председатель: ¦ N аттестационных свидетельств¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦Члены: ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦1. ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦2. ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦3. ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦4. ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦5. ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦6. ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------+
¦7. ¦ ¦
L------------------------------------+-------------------------------
рассмотрела следующие вопросы:
В соответствии с протоколом заседания комиссии от "__" ________
200_ года была назначена экспертная группа для подготовки
сравнительной квалификационной таблицы и оценке предложений
участников.
Вопрос 1. По работе экспертной группы выступил
_______________________ и предложил членам комиссии принять к
рассмотрению сравнительную квалификационную таблицу участников
(приложение 22):
Решили:
_______________________________________________________________
_.
Голосовали:
"за" _______; "против" _______; "воздержались" ______.
Вопрос 2. По вопросу о допуске к участию в конкурсе и
отклонению заявок, не соответствующих формальным требованиям,
предусмотренным конкурсной (квалификационной) документацией,
выступил: _________________________.
Решили:
1. Принять к рассмотрению и дальнейшему участию в конкурсе
заявки участников: ___________ как соответствующие формальным
требованиям, предусмотренным конкурсной (квалификационной)
документацией на основании пункта 45 Положения об организации
закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд,
утвержденного Указом Президента РФ от 08.04.1997.
Голосовали:
"за" _______; "против" _______; "воздержались" ______.
2. Не принимать к рассмотрению и дальнейшему участию в конкурсе
заявки участников: _______________ как не соответствующие
формальным требованиям, предусмотренным конкурсной
(квалификационной) документацией на основании пункта 46 Положения
об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд, утвержденного Указом Президента РФ от 08.04.1997.
Голосовали:
"за" ______; "против" ______; "воздержались" ______.
Вопрос 3 <*>. Рассмотрение заявок участников, допущенных к
рассмотрению и участию в конкурсе с учетом экспертного заключения
(приложение 23):
По вопросу 3 выступил: ___________________________________.
Решили:
Признать победившей заявку участника _______________ и
заключить с ним государственный контракт на сумму
_________________ руб.
Голосовали:
"за" ______; "против" ______; "воздержался" ______.
Подписи:
Председатель:
_________________
Члены: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
СРАВНИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА
--------------------------------------T--------------T--------------T--------------¬
¦Участники конкурса (юридические лица,¦_____________ ¦_____________ ¦ _____________¦
¦ индивидуальные предприниматели¦(наименование)¦(наименование)¦(наименование)¦
¦ (наименование и адрес¦ ¦ ¦ ¦
¦ поставщика)¦ __________ ¦_____________ ¦ __________ ¦
¦-------------------------------------¦ (адрес ¦ (адрес ¦ (адрес ¦
¦Документы, ¦ поставщика) ¦ поставщика) ¦ поставщика) ¦
¦подтверждающие правомочность ¦ ¦ ¦ ¦
¦и квалификацию участника конкурса ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦ Конкурсная документация ¦
+-------------------------------------T--------------T--------------T--------------+
¦1. Конкурсная заявка (форма N 1) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦2. Общие сведения об участнике ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурса (форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦3. Сведения о выполненных аналогичных¦ ¦ ¦ ¦
¦контрактах в течение (2002-2004 гг.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦(форма N 3) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦4. Конкурсное предложение (форма N 6)¦ ¦ ¦ ¦
¦с приложениями ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦5. Обеспечение конкурсной заявки ¦ ¦ ¦ ¦
¦(форма N 7, 8, 9) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦6. Справка об аффилированных лицах ¦ ¦ ¦ ¦
¦(форма N 10) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦7. Проект государственного контракта ¦ ¦ ¦ ¦
¦(форма N 11) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦ Уставные документы: ¦
+-------------------------------------T--------------T--------------T--------------+
¦1. Нотариально заверенные копии ¦ ¦ ¦ ¦
¦учредительных документов ¦ ¦ ¦ ¦
¦(обязательное приложение к форме N 2)¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦2. Копия свидетельства о ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной регистрации ¦ ¦ ¦ ¦
¦(обязательное приложение к форме N 2)¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦3. Копия лицензии ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦4. Положительные отзывы (рекоменда- ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельные письма) - не менее 2, под- ¦ ¦ ¦ ¦
¦тверждающие факт исполнения обяза- ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельств по ранее заключенным контрак-¦ ¦ ¦ ¦
¦там, с приложением копий контрактов ¦ ¦ ¦ ¦
¦и актов сдачи-приемки работ (несколь-¦ ¦ ¦ ¦
¦ко отзывов от одного заказчика - ¦ ¦ ¦ ¦
¦учитываются как один отзыв) ¦ ¦ ¦ ¦
¦(обязательное приложение к форме N 3)¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦ Документы, подтверждающие финансовую состоятельность: ¦
+-------------------------------------T--------------T--------------T--------------+
¦1. Бухгалтерский баланс для годовой и¦ ¦ ¦ ¦
¦квартальной бухгалтерской отчетности,¦ ¦ ¦ ¦
¦отчет о прибылях и убытках за ¦ ¦ ¦ ¦
¦последний отчетный период и 2003 год ¦ ¦ ¦ ¦
¦с оригинальной отметкой ИМНС ¦ ¦ ¦ ¦
¦(обязательное приложение к форме N 2)¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦2. Сведения о рублевых счетах в бан- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ках или иных кредитных учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящихся на территории РФ и за ¦ ¦ ¦ ¦
¦рубежом на дату проведения конкурса ¦ ¦ ¦ ¦
¦(обязательное приложение к форме N 2)¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦ Документы, подтверждающие правомочность: ¦
+-------------------------------------T--------------T--------------T--------------+
¦1. Копия свидетельства о внесении в ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый государственный реестр ¦ ¦ ¦ ¦
¦юридических лиц о юр. лице, ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированном до 01.07.2002 ¦ ¦ ¦ ¦
¦(обязательное приложение к форме N 2)¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦2. Справка из ИМНС об отсутствии ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженностей по уплате налогов в ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджеты всех уровней и внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонды, действущюая на день проведения¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурса (обязательное приложение к ¦ ¦ ¦ ¦
¦форме N 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦3. Справка(и) (оригинал) из обслужи- ¦ ¦ ¦ ¦
¦вающего(их) банка(ов) об отсутствии ¦ ¦ ¦ ¦
¦картотеки N 2 на расчетном(ых) ¦ ¦ ¦ ¦
¦счете(ах) (обязательное приложение к ¦ ¦ ¦ ¦
¦форме N 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦4. Справка - сведения об отсутствии ¦ ¦ ¦ ¦
¦обоснованных исковых требований к ¦ ¦ ¦ ¦
¦участнику конкурса в судебных ¦ ¦ ¦ ¦
¦разбирательствах за последние 2 года ¦ ¦ ¦ ¦
¦(форма N 4) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦ Документы, подтверждающие профессиональную компетентность и наличие ¦
¦ материально-технической базы: ¦
+-------------------------------------T--------------T----------------T------------+
¦1. Сведения о кадровых возможностях ¦ ¦ ¦ ¦
¦(форма N 5) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+----------------+------------+
¦2. Сведения о наличии оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+----------------+------------+
¦3. Сведения о наличии офисных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственных помещений ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------------+----------------+------------+
¦4. Любая другая дополнительная инфор-¦ ¦ ¦ ¦
¦мация по желанию участника ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+--------------+----------------+-------------
Подписи членов экспертной группы:
_____________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЭКСПЕРТИЗЫ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
____________________________________________________
(наименование закупки)
НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
----------------------------T---------------------------------------¬
¦ ¦Наименование поставщиков (работ, услуг)¦
+---------------------------+-------------T------------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+------------+------------+
¦Перечень критериев, указан-¦ По представленным документам ¦
¦ных в техническом задании ¦ ¦
¦конкурсной документации ¦ ¦
+---------------------------+-------------T------------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+------------+------------+
¦Примечания, замечания по ¦ ¦ ¦ ¦
¦представленным документам: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+------------+------------+
¦Решение конкурсной комиссии¦ ¦ ¦ ¦
¦по распределению мест: ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+-------------+------------+-------------
Заключение экспертной группы: ___________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Примечание.
<*> При выдаче экспертного заключения необходимо отражать
следующую информацию:
- обобщенное изложение запросов (при наличии таковых) о
разъяснении квалификационной или конкурсной документации, ответов
(при наличии таковых) на них, а также обобщенное изложение
изменений (при наличии таковых) в документации;
- краткое изложение оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, включая информацию о предоставлении преимуществ;
- информация с указанием мотивов принятого решения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
Главный распорядитель средств бюджета
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Государственный заказчик
Наименование учреждения:
_______________________________________
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N
___________________________________________________________
Предмет контракта:
Сумма контракта:
Финансирование: Бюджет Санкт-Петербурга Год: 200__
--------------------------T--------------------T--------------------¬
¦КОД РАЗДЕЛА ¦ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ ¦ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ¦
+-------------------------+--------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+--------------------+--------------------+
¦Способ размещения заказа: ¦
¦ ¦
L--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------T--------------------------------¬
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦
¦ ¦
L--------------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N
Санкт-Петербург "___" _________ 200__
__________________________, именуемый в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице _____________________,
действующего на основании Устава ____________________ с одной
стороны, и _____________________ в лице директора (генерального
директора) ____________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили
настоящий государственный контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить
следующие работы: ________________________________ (далее -
работы) по капитальному ремонту (реконструкции, капитальному
ремонту) ___________________________, находящегося по адресу:
____________________________ (далее - Объект), а Государственный
заказчик обязуется принять результат и оплатить работы.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной в
установленном порядке технической документацией, определяющей
объем, содержание работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего
контракта, а также условиями настоящего контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту:
________________.
2.2. Конечный срок выполнения работ по настоящему контракту:
_________.
2.3. Сроки выполнения работ и/или отдельных этапов по
настоящему контракту определяются сторонами в "Календарном плане
работ" (приложение 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего
контракта.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ
составляет ________________________, в том числе НДС.
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится
Государственным заказчиком за счет средств городского бюджета
после подписания акта приемки выполненных работ.
3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ
является справка о стоимости выполненных работ и затрат N КС-3,
акт(-ы) сдачи-приемки работ.
3.4. Основанием для оплаты отдельных этапов работ являются
справка о стоимости выполненного этапа работ и соответствующих
затрат (форма N КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам
работ (форма N КС-2), акты выполненных работ.
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от
требований задания на проектирование и иных исходных данных или
иными недостатками, оформляются актом, подписываемым
уполномоченными представителями сторон и не подлежат оплате
Государственным заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных
недостатков.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Государственный заказчик:
4.1.1. Предоставить Подрядчику по акту строительную площадку
для выполнения работ в срок: ________________.
4.1.2. Передать Подрядчику в срок _______________ утвержденную
и согласованную в установленном порядке проектно-сметную
документацию, а также соответствующую разрешительную и
исполнительную документацию.
4.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ
технический надзор, назначив своего представителя.
4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и
соответствием установленной контрактом цене, а также качеством
материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-
хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от
условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество
выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об
этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях
настоящего контракта.
4.1.8. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить
приемку их результата.
4.2. Подрядчик:
4.2.1. Принять по акту от Государственного заказчика
строительную площадку, проектно-сметную документацию.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы,
обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной
документацией, строительными нормами и правилами, в сроки,
установленные настоящим контрактом
4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением
норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны
окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.
4.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему
содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и
сооружений, устройству автодорог, складских и монтажных площадок,
установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных
сетей.
4.2.5. Осуществлять уборку территории, прилегающей к
строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в
исправном состоянии ограждения.
4.2.6. Немедленно письменно предупредить Государственного
заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика
обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания
Государственного заказчика, в срок, установленный предписанием
Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в
выполненной работе или иные отступления от условий настоящего
контракта.
4.2.8. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и
оборудования, находящихся на строительной площадке, в период
выполнения работ, а также в период устранения недостатков в
выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
4.2.9. Обеспечивать Государственному заказчику возможность
контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством
используемых материалов и оборудования, в том числе
беспрепятственно допускать его представителей к любому
конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию
отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.10. Постоянно вести журнал учета выполненных работ N КС-6а
и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на
скрытые работы, извещая Государственного заказчика не менее чем за
48 часов о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.11. Вести работы по настоящему контракту при наличии
действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными
государственными органами.
4.2.12. Привлекать только с предварительного письменного
согласия Государственного заказчика для выполнения работ
субподрядные организации и организации, поставляющие оборудование.
4.2.13. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей
комиссии, а также совместно с Государственным заказчиком -
Государственной приемочной комиссии, передав при этом
Государственному заказчику всю документацию, относящуюся к
выполненным работам.
4.2.14. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 10 дней
или в иные согласованные с Государственным заказчиком сроки
вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему
временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное
имущество, а также строительный мусор.
4.2.15. Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей,
установленного оборудования) условиям настоящего контракта о
качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации,
который составляет 3 (три) года со дня сдачи в эксплуатацию.
4.2.16. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом,
иными правовыми актами или настоящим контрактом.
4.2.17. Осуществлять работы по настоящему контракту на
основании лицензии ___________________, выданной
_________________.
В случае прекращения действия лицензии Подрядчика, ее отзыва
или приостановки действия Подрядчик обязан уведомить
государственного заказчика, а Государственный заказчик имеет право
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.
4.2.18. Доставка стройматериалов, оборудования и иных
необходимых для производства работ материалов осуществляется
силами Подрядчика и за его счет.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик
письменно в течение ______ дней извещает Государственного
заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Государственный заказчик, получивший сообщение Подрядчика,
в срок не позднее ______ дней приступает к приемке результата
выполненных работ.
5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его
Государственным заказчиком оформляются Актом приемочной комиссии,
подписанным обеими сторонами. Приемке объекта должны
предшествовать предварительные испытания смонтированного
оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей
Государственного заказчика и иных заинтересованных лиц.
Приемка объекта может осуществляться только при положительном
результате предварительных испытаний.
Результаты испытаний оформляются соответствующим документом,
подписанным сторонами.
5.5. При обнаружении Государственным заказчиком в ходе приемки
объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется
Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки
их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от
подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и
подписанный Государственным заказчиком акт (перечень дефектов)
подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору
Государственного заказчика.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими
силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при
этом сохранность объекта или его части, в которой производится
устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и
несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных
Государственным заказчиком недостатков не освобождает его от
уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.
Государственный заказчик, принявший работу без проверки, не
лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть
установлены при приемке.
5.6. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки
объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его
эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или
Государственным заказчиком.
5.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта,
а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к
Государственному заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию,
а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с
момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков
согласно составленному сторонами или Государственным заказчиком
Акта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. В случае нарушения конечного срока выполнения работ
Подрядчик уплачивает Государственному заказчику в бюджет Санкт-
Петербурга пени в размере 0,5% от установленной настоящим
контрактом цены работ за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения срока окончания этапа(-ов) выполнения
работ Подрядчик уплачивает Государственному заказчику в бюджет
Санкт-Петербурга пени в размере 0,05% от установленной настоящим
контрактом цены работ за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения установленных Государственным
заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков
(дефектов) в выполненной работе Подрядчик уплачивает пени в
размере 0,1% от действительной стоимости работ по их устранению за
каждый день просрочки.
6.4. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке
расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков,
если отступления в выполненной работе от условий контракта или
иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки
не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и
неустранимыми.
6.5. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями
настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он
привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.
6.6. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от
выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему контракту.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания
уполномоченными представителями сторон (с приложением печатей) и
включения контракта в Реестр государственных контрактов и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Подрядчик передает права на техническую документацию
Государственному заказчику с момента подписания сторонами акта
сдачи-приемки результата выполненных работ. Выполненные в
соответствии с настоящим контрактом проектные решения,
содержащиеся в технической документации, являются интеллектуальной
собственностью Заказчика.
При этом Подрядчик не вправе передавать выполненную по
настоящему контракту техническую документацию третьим лицам без
письменного согласия Государственного заказчика.
8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта,
урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами
согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами.
8.4. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего
места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и
банковских реквизитов за 10 дней до предполагаемых событий.
8.5. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам
сведения, ставшие ей известными в ходе исполнения настоящего
контракта и полученные во исполнение настоящего контракта.
8.6. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.7. Все приложения к настоящему контракту являются его
неотъемлемой частью.
9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
ПРИЛОЖЕНИЕ 25.1
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
Главный распорядитель средств бюджета
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Государственный заказчик
Наименование учреждения:
_________________________________________
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N
___________________________________________________________
Предмет контракта:
Сумма контракта:
Финансирование: Бюджет Санкт-Петербурга Год: 200__
--------------------------T--------------------T--------------------¬
¦КОД РАЗДЕЛА ¦ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ ¦ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ¦
+-------------------------+--------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+--------------------+--------------------+
¦Способ размещения заказа: ¦
¦ ¦
L--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------T--------------------------------¬
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦
¦ ¦
L--------------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Санкт-Петербург "__" ____________ 200_ года
______________________, именуемый в дальнейшем Государственный
заказчик, в лице _____________________, действующего на основании
Положения с одной стороны, и ________________________ в лице
директора (генерального директора) _________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Поставщик", с другой стороны, заключили настоящий государственный
контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить лекарственные средства
Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется
обеспечить оплату поставленных лекарственных средств.
1.2. Объем (количество), ассортимент, качество, номенклатура, а
также периоды поставки, сроки поставки, цены, сроки годности и
другие сведения о предмете государственного контракта определяются
в приложении N ______, являющемся неотъемлемой частью настоящего
государственного контракта.
1.3. Поставщик обязуется доставить лекарственные средства
своими силами и за свой счет. Приемка-сдача лекарственных средств
по количеству и качеству осуществляется Заказчиком и Поставщиком в
порядке, определяемом настоящим контрактом, и на территории
Заказчика.
1.4. Товар считается поставленным после подписания сторонами
товарной накладной, счета-фактуры, акта приема-передачи
лекарственных средств.
1.5. Лекарственные средства должны быть поставлены Поставщиком
в течение _____ дней с момента подписания контракта.
Поставщик вправе по согласованию с Государственным заказчиком
осуществить досрочную отгрузку подлежащих поставке партий.
1.6. Качество лекарственных средств, поставляемых по настоящему
государственному контракту, должно подтверждаться сертификатами
качества лекарственных средств и иными необходимыми документами.
2. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена на поставляемые Поставщиком лекарственные средства не
должна превышать предельных размеров, установленных распоряжением
Администрации Санкт-Петербурга от 08.08.2002 N 1420-ра "О порядке
установления предельных оптовых и розничных надбавок к ценам на
лекарственные средства", с изменениями, внесенными распоряжением
Администрации Санкт-Петербурга от 20.05.2003 N 1169-ра.
2.2. В случае нарушения Поставщиком требований распоряжения
Администрации Санкт-Петербурга от 08.08.2002 N 1420-ра с
изменениями к нему Государственный заказчик вправе отказаться от
приема и оплаты конкретных наименований лекарственных средств,
размер надбавок по которым не соответствует указанным требованиям.
2.3. Сумма по настоящему контракту составляет ________________.
2.4. Поставляемые лекарственные средства должны соответствовать
установленным требованиям по качеству и поставляться с не менее
60% запасом срока годности на момент поставки.
2.5. Некачественные лекарственные средства, признанные таковыми
по акту, должны быть заменены Поставщиком в течение 1 месяца со
дня его уведомления. При этом доставка лекарственных средств и их
ответственное хранение осуществляются за счет Поставщика.
2.6. Оплата производится Государственным заказчиком в течение
10 банковских дней с момента поставки, приема лекарственных
средств, проверки соответствия торговой надбавки на лекарственные
средства распоряжению 1420-ра на основании предъявленных
Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЕ
И РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
3.1. В случае невыполнения в установленный срок условий
настоящего государственного контракта по объему лекарственных
средств Поставщик выплачивает Государственному заказчику неустойку
в размере 10% от стоимости недопоставленных лекарственных средств.
Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств с
учетом недопоставленного количества этих средств в предыдущем
периоде поставки.
При нарушении сроков поставки лекарственных средств Поставщик
выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 10% от
стоимости недопоставленных лекарств, а Государственный заказчик
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
контракта.
3.2. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться (полностью или частично):
- от лекарственных средств, поставленных по настоящему
государственному контракту, при несоблюдении Поставщиком п. 2.2
настоящего контракта;
- от оплаты лекарственных средств, не соответствующих по
качеству требованиям, установленным настоящим государственным
контрактом.
3.3. При уменьшении в установленном порядке размера бюджетных
средств, выделенных для финансирования Государственного заказчика,
стороны контракта должны согласовать новые сроки, а если
необходимо, и другие условия выполнения настоящего контракта.
При недостижении соглашения Государственный заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
контракта.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего
контракта, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области после соблюдения претензионного
порядка.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после его заключения, в результате событий
чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не
исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
5.2. При наступлении указанных в пункте 5.1 обстоятельств
сторона по настоящему контракту, для которой создалась
невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в
письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих
доказательств.
5.3. Ни одна из сторон контракта не имеет права передавать свои
права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне без
письменного согласия на то другой стороны.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Контракт действует со дня его подписания и внесения в
Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга и до полного
исполнения обязательств сторонами.
6.2. Государственный контракт может быть расторгнут в порядке и
на условиях, установленных действующим законодательством и
настоящим государственным контрактом.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами настоящего государственного контракта.
6.4. В случае изменения банковских или иных реквизитов стороны
обязаны уведомить друг друга за 5 дней до предполагаемых событий.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
-----------------------------------T--------------------------------¬
¦Государственный заказчик: ¦Поставщик: ¦
+----------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L----------------------------------+---------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 25.2
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
Главный распорядитель средств бюджета
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Государственный заказчик
Наименование учреждения:
_________________________________________
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N
___________________________________________________________
Предмет контракта:
Сумма контракта:
Финансирование: Бюджет Санкт-Петербурга Год: 200__
--------------------------T--------------------T--------------------¬
¦КОД РАЗДЕЛА ¦ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ ¦ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ¦
+-------------------------+--------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+--------------------+--------------------+
¦Способ размещения заказа: ¦
¦ ¦
L--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------T--------------------------------¬
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦
¦ ¦
L--------------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Санкт-Петербург "__" _____________200_ год
____________________, далее - Государственный заказчик, в лице
______________________, действующего на основании Устава
___________________с одной стороны, и ________________________ в
лице директора (генерального директора) ________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Поставщик", с другой стороны, заключили настоящий государственный
контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить медицинское оборудование в
соответствии с приложением N ____ Государственному заказчику, а
Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного
медицинского оборудования.
1.2. Объем (количество), ассортимент, качество, а также периоды
поставки, сроки поставки, цены, гарантийные сроки и другие
сведения о предмете государственного контракта определяются в
приложении N ___, являющемся неотъемлемой частью настоящего
государственного контракта.
1.3. Поставщик обязуется доставить медицинское оборудование
силами и за свой счет.
1.4. Днем исполнения обязательства, возникающего из настоящего
контракта, считается день приема медицинского оборудования
Государственным заказчиком и предоставления в бухгалтерию
Государственного заказчика акта приема-передачи оборудования, счет-
фактуры и накладной.
1.5. Поставщик вправе по предварительному согласованию с
Государственным заказчиком осуществить досрочную отгрузку
подлежащих поставке партий.
1.6. Характеристики медицинского оборудования, поставляемого по
настоящему государственному контракту, Поставщик обязан
подтвердить сертификатами качества, иными документами в
соответствии с действующим законодательством.
2. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Сумма по настоящему контракту составляет ________________
согласно приложению N __, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего государственного контракта.
2.2. Поставляемое медицинское оборудование должно
соответствовать установленным требованиям по качеству в течение
гарантийного срока.
2.3. Оборудование либо его комплектующие, признанные Заказчиком
не соответствующими качеству, должны быть заменены Поставщиком в
течение 1 месяца со дня его уведомления (днем уведомления
считается день отправления уведомления Заказчиком).
2.4. Оплата производится в течение 10 банковских дней с момента
приема товара Заказчиком после проверки Государственным заказчиком
качества (партии) товара и его приема.
2.5. Моментом перехода права собственности на поставляемый
Товар и днем исполнения обязательств является момент подписания
акта приема-передачи сторонами.
2.6. Поставщик вправе по согласованию с Государственным
заказчиком осуществить досрочную отгрузку подлежащих поставке
партий.
2.7. В случае обнаружения дефектов поставленного товара вызов
представителя Поставщика обязателен.
2.8. Некачественный товар должен быть заменен Поставщиком в
разумный срок с момента его уведомления.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЕ
И РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
3.1. В случае невыполнения в установленный срок условий
настоящего государственного контракта Поставщик выплачивает
Государственному заказчику неустойку в размере ___% от стоимости
недопоставленного медицинского оборудования. При невыполнении
обязательств по настоящему государственному контракту кроме оплаты
неустойки Поставщик возмещает также понесенные Государственным
заказчиком убытки.
3.2. При нарушении сроков поставки медицинского оборудования
Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере
____% от стоимости недопоставленного оборудования, а
Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения настоящего контракта.
3.3. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться (полностью или частично):
- от медицинского оборудования, поставленного по настоящему
государственному контракту, при условии полного возмещения им
Поставщику понесенных убытков в соответствии с действующим
законодательством;
- от оплаты медицинского оборудования, не соответствующего по
качеству требованиям, установленным настоящим государственным
контрактом.
3.4. При уменьшении в установленном порядке размера бюджетных
средств, выделенных для финансирования Государственного заказчика,
стороны контракта должны согласовать новые сроки, а если
необходимо, и другие условия выполнения настоящего контракта.
При недостижении соглашения Государственный заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
контракта.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего
контракта, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после его заключения, в результате событий
чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не
исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
5.2. При наступлении указанных в пункте 5.1 обстоятельств
сторона по настоящему контракту, для которой создалась
невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в
письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих
доказательств в семидневный срок со дня наступления этих
обстоятельств.
5.3. Ни одна из сторон контракта не имеет права передавать свои
права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне без
письменного согласия на то другой стороны.
6. СРОКИ КОНТРАКТА
7.1. Контракт действует со дня его подписания и внесения в
Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга до полного
исполнения обязательств сторонами.
6.2. Государственный контракт может быть расторгнут в порядке и
на условиях, установленных действующим законодательством и
настоящим государственным контрактом.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами настоящего государственного контракта.
6.4. В случае изменения банковских или иных реквизитов стороны
обязаны уведомить друг друга за 7 дней до предполагаемых событий.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
-----------------------------------T--------------------------------¬
¦Государственный заказчик: ¦Поставщик: ¦
+----------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L----------------------------------+---------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 25.3
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
Главный распорядитель средств бюджета
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Государственный заказчик
Наименование учреждения:
_________________________________________
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N
___________________________________________________________
Предмет контракта:
Сумма контракта:
Финансирование: Бюджет Санкт-Петербурга Год: 200__
--------------------------T--------------------T--------------------¬
¦КОД РАЗДЕЛА ¦ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ ¦ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ¦
+-------------------------+--------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+--------------------+--------------------+
¦Способ размещения заказа: ¦
¦ ¦
L--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------T--------------------------------¬
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦
¦ ¦
L--------------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _____
Санкт-Петербург "__" ________________ 200_ г.
____________________, именуемый в дальнейшем Государственный
заказчик, в лице _________________, действующего на основании
Устава с одной стороны, и ________________ в лице директора
(генерального директора) ________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой
стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий контракт заключается по результатам открытого
конкурса на право заключения контракта (контракта) на поставку
продуктов питания согласно приложению ____, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. Поставщик обязуется поставить в обусловленный настоящим
контрактом срок продукты, в дальнейшем "Товар", Государственному
заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить
Товар.
1.3. Ассортимент, качество и цена Товара определяются в
приложении N ___, которое является неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
2.1. Поставщик осуществляет поставки только на основании заказа
Государственного заказчика. Заказ оформляется на часть необходимых
товаров на определенный период времени в пределах общего годового
объема.
2.1.1. Направление заказа Поставщику и принятие Поставщиком
этого заказа к исполнению осуществляется в следующем порядке:
Государственный заказчик направляет Поставщику заказ, в котором
указывает:
дату и срок действия предъявленной заявки; номенклатуру и
количество Товара; конечный срок реализации Товара.
2.1.2. Заказ составляется в письменной форме, должен быть
заверен круглой печатью и подписан ответственными работниками
Государственного заказчика. Заказ имеет силу для Сторон как в
случае его передачи Поставщику путем вручения документа, так и при
его передаче средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по настоящему Контракту.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка товара осуществляется со дня подписания контракта
и до ____ года.
3.2. Доставка осуществляется в течение ____________ после
поступления заказа до _____ часов.
3.3. Поставщик производит доставку товара, а также выгрузку
товара непосредственно по адресу, указанному в заказе. Доставка
Товара производится силами Поставщика и за его счет.
3.4. Право собственности на Товар переходит к Государственному
заказчику с момента приема Товара.
3.5. Поставка осуществляется в полном объеме заказа. Частичная
поставка заказа допускается только по предварительному
согласованию с Государственным заказчиком.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
- поставлять качественный товар в количестве и в срок,
указанные в заказе;
- представлять сертификаты качества и ветсвидетельства на
поставляемый Товар;
- доставить Товар специальным транспортом, в соответствии с
действующими санитарными нормами;
- при выявлении недопоставки товаров восполнить
недопоставленное количество товаров в течение 2-3 часов с момента
обнаружения недопоставки или с согласия Покупателя при поставке
следующей партии в пределах срока действия контракта поставки.
4.2. Государственный заказчик обязуется:
- самостоятельно определять периодичность поставок, а также
количество и ассортимент приобретаемых товаров;
- своевременно направлять Поставщику заказ на поставку товара;
- уведомить Поставщика об отказе в приеме Товара, срок годности
или срок поставки которого просрочен по вине Поставщика, или не
указанного в Заказе.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цены на продукты, предлагаемые Поставщиком, остаются
фиксированными в течение срока действия Контракта.
5.2. Оплата за поставленный Товар производится по факту
поставки, моментом оплаты считается момент списания денежных
средств с расчетного счета Государственного заказчика.
5.4. Допускается рассрочка платежа за отгруженный и принятый
товар.
5.5. Общая сумма контракта ________________, в том числе НДС
_____________.
5.6. При изменении банковских и почтовых реквизитов Поставщик
обязан письменно известить Государственного заказчика за ___ дней
до предполагаемых событий.
5.7. При наличии финансирования у Государственного заказчика
возможна предоплата товара по предварительному соглашению.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества, в том
числе нарушения целостности упаковки товара, Государственный
заказчик вправе:
- возвратить Товар;
- потребовать замены Товара.
Возврат Товара осуществляется за счет Поставщика на основании
акта, составленного по факту обнаружения нарушений. Акт
составляется в присутствии представителей Поставщика. Претензии
принимаются в течение двух месяцев с момента приема Товара.
Ответственность за санитарное состояние продуктовой тары несет
__ Поставщик ___.
6.2. Государственный заказчик вправе потребовать возврата
уплаченных сумм, а Поставщик обязан возвратить фактически
перечисленные за поставленный Товар ненадлежащего качества
денежные суммы в течение 10 банковских дней в случае поставки
Товара ненадлежащего качества.
6.3. В случае поставки некачественного Товара Поставщик
уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 0,3% от
общей суммы недопоставленного Товара.
6.4. В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает
Государственному заказчику неустойку в размере 0,15% от стоимости
заказа Товара за каждый день просрочки.
6.5. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения всех
принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.
6.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в
соответствии с действующим законодательством.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА
7.1. Государственный заказчик оставляет за собой право изменить
объем финансирования и соответственно объем товара, предлагаемый к
поставке в 20__ году, после утверждения бюджета.
7.2. С принятием изменений, указанных в п. 7.1, Государственный
заказчик вправе внести изменения в условия настоящего контракта.
7.3. Покупатель вправе расторгнуть контракт в одностороннем
порядке в случае:
- двукратного нарушения сроков поставки;
- двукратной поставки некачественного Товара;
- увеличения стоимости поставляемого Товара.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, а
также и из него вытекающие, стороны пытаются решить
преимущественно путем переговоров, в случае недостижения
соглашения спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.
8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и продолжает действовать до исполнения
обязательств сторонами. Обязательства по Контракту не могут
наступать ранее включения его в Реестр государственных контрактов
Санкт-Петербурга.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной
форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения и
приложения являются неотъемлемой частью Контракта.
8.4. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах - по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
-----------------------------------T--------------------------------¬
¦ Покупатель ¦ Поставщик ¦
+----------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L----------------------------------+---------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Государственный Заказчик:
_______________________________
Исх. N ______
Дата отправления: _____________
Заказчик: _____________________ объявляет о проведении открытого
конкурса на право заключения государственного контракта на
_________________________
Адрес Заказчика: ________________________________________________
Контактное лицо Заказчика: ______________________________________
Телефон, факс Заказчика: ________________________________________
Банковские реквизиты Заказчика: _________________________________
Организатор конкурса (при наличии такового): ____________________
Адрес Организатора: _____________________________________________
Контактное лицо Организатора: ___________________________________
Телефон, факс Организатора: _____________________________________
Банковские реквизиты Организатора: ______________________________
Спецификация и количество поставляемой продукции или выполняемых
работ: ________________
В конкурсе могут принимать участие (не подлежит изменению)
_______________________
Источник финансирования: ________________________________________
Лимит финансирования: ___________________________________________
Начальная цена контракта: _______________________________________
Место поставки продукции или выполнения работ: __________________
Начало выполнения поставки (работ): _____________________________
Окончание выполнения поставки (работ): __________________________
Квалификационные требования к поставщикам: ______________________
Критерии оценки конкурсных заявок: ______________________________
Место получения конкурсной документации _________________________
Даты начала и окончания представления конкурсной документации ___
Стоимость конкурсной документации: ______________________________
Порядок оплаты конкурсной документации (с указанием реквизитов
для оплаты) _________________________________________________________
Порядок, место и срок представления конкурсных заявок: __________
Обеспечение конкурсных заявок: __________________________________
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится (когда, где):
________________________
Подпись ответственного лица Государственного Заказчика:__________
ПРИЛОЖЕНИЕ 27
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2004 N 389-р
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ КОНКУРСА
Государственный Заказчик:
___________________________
Исх. N __________
Дата отправления:
Заказчик: _______________________________________________________
сообщает об изменениях в условиях (о продлении, об отмене и т.д.)
конкурса ____________________________________________________________
Опубликовано в N _______ Первичная дата вскрытия конвертов: _____
Новые формулировки (только изменившихся пунктов) ________________
Подпись ответственного лица Государственного Заказчика:__________
|
